Détails de l'annonce n° 3050
Informations sur le marché
Type de marché :
Travaux
L'avis implique t-il la mise en place d'un accord cadre :
non
Date de début de publication :
05-03-2010
Date et heure limite de la remise de l'offre :
26-03-2010 à 12h00
Lieu d'exécution :
Auvergne , Puy-de-Dôme
Type de procédure :
Procédure adaptée
Contenu de l'offre :
Objet du marché :
.- Marché à bons de commandes pour les travaux d’entretien et de grosses réparations des voiries communales et réseaux divers.
Nombre et consistance des lots :
1
Conditions de participation :
Caractéristiques principales. – marché de travaux fractionné à bons de commande avec :
- Montant minimum : 43000 € ttc
- Montant maximum : 86000 € ttc
- Aucune variante autorisée
Délai d'exécution :
Non renseigné.
Critères d'attribution :
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous l’enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes :
- l’acte d’engagement daté et signé par le candidat
- le cahier des charges, daté et signé par le candidat
- la liste des références pour des travaux similaires et un descriptif des matériels
- le bordereau des prix unitaires
ARTICLE 4 : ELIMINATION DES CANDIDATS.JUGEMENT DES OFFRES
4-1 : Elimination des candidats
Lors de l’analyse des offres, les conditions d’élimination et critères de jugement des capacités des candidats seront les suivants :
- candidats n’ayant pas fourni la liste des références demandées et le descriptif des matériels.
4-2 : Jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les conditions suivantes :
- l’examen de la conformité des réponses aux documents de consultation,
- la prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après.
Les critères de jugement des offres dans l’ordre suivant :
1) Proximité et disponibilité, 20%
2) Les compétences techniques du candidat, 30%
3) Le prix des prestations, 40%
4) Les matériaux employés.10%
Autres renseignements :
Les prestations seront à exécuter dès réception de l’ordre de service et suivant le planning arrêté avec le titulaire du marché.
Le délai de validité des offres est de 90 jours.
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Le maître de l’ouvrage choisit comme monnaie de compte l’Euro.
Moyens de transmission autorisés :
papier
Dossier annexe disponible :
oui
Moyens de transmission du DCE :
Par voie éléctronique et postale
Délai de validité de l'offre :
90 jours
Informations sur l'annonceur
Raison sociale :
mairie de blanzat
Adresse :
149, rue de la république
Code postal :
63112
Ville :
blanzat
Téléphone :
0473874040
Fax :
0473872684
Mail :
l.bouchon@ville-blanzat.fr
Nom :
Bouchon Laurent
Fonction :
directeur services techniques
Téléchargement des documents
Rappel :
Pour être avertis des éventuelles modifications apportées aux documents, vous devez être inscrits
© Copyright - AMP - Mentions légales